Menu
RSS
A+ A A-

Решение Арбитражного суда от 05.04.2024 по делу № А32-25748/2023 "По соглашению сторон расторгли госконтракт, оснований для неустойки нет"

Стороны своим соглашением вправе прекратить обязательство и определить последствиям его прекращения, если иное не установлено законом или не вытекает из существа обязательства (пункт 3 статьи 407 ГК РФ).

Письмо Минфина России от 08.07.2024 № 24-06-09/63390 "О заключении контракта со вторым участником закупки при расторжении контракта по соглашению сторон"

Департамент бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России (далее - Департамент), рассмотрев обращение от 07.06.2024 по вопросу применения положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон № 44-ФЗ) в части заключения контракта со вторым участником закупки при расторжении контракта по соглашению сторон, сообщает следующее.

Письмо Минфина России от 03.03.2023 № 24-06-06/17938 "О заключении контракта со вторым участником закупки в случае расторжении контракта по соглашению сторон"

Департамент бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России (далее - Департамент), рассмотрев обращение Управления по регулированию контрактной системы в сфере закупок, по вопросу о применении положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон № 44-ФЗ) при заключении контракта со вторым участником закупки в случае расторжении контракта по соглашению сторон с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также если поставщик (подрядчик, исполнитель) отказался от исполнения контракта, сообщает следующее.

Письмо ФАС от 23.07.2024 № ПИ/65002/24 "О возможности расторжения контракта по соглашению сторон и заключения контракта со вторым участником закупки"

ФАС России по вопросу возможности расторжения контракта по соглашению сторон и заключения контракта со вторым участником закупки поддерживает позицию Минфина России, изложенную в письмах от 17.06.2020 № 24-03-07/51940 и от 03.03.2023 № 24-06-06/17938.

Постановление Правительства РФ от 16.09.2023 № 1515 "Об утверждении формы заявки о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения и о внесении изменений в форму предложения о заключении концессионного соглашения"

В соответствии с частью 4.7 статьи 37 Федерального закона "О концессионных соглашениях" Правительство Российской Федерации постановляет:

Суды поддержали госзаказчика, который вместо отказа от контракта расторг его по соглашению

Подрядчик допустил просрочку и выполнил только часть работ. Их не смогли завершить из-за снега и низких температур, поэтому контракт расторгли по соглашению. Обязательства, которые не исполнили, прекратили.

Вправе ли стороны контракта на поставку продуктов диетического питания в 2023 году по соглашению сторон воспользоваться ч. 65.2 ст. 112 Закона № 44-ФЗ и увеличить в пределах 30% количество приобретаемого товара?

Нет, не вправе, поскольку положениями ч. 65.2 ст. 112 Закона № 44-ФЗ прямо определен ассортимент продукции, в отношении которой допускается возможность увеличения закупаемого объема при наличии обоюдного согласия сторон. Так, до 31.12.2023 по соглашению сторон допускается изменение в пределах 30% предусмотренного контрактом количества лекарственных препаратов, медицинских изделий и расходных материалов.

Подписано соглашение о единых правилах конкуренции между Россией и Республикой Беларусь (Законы № 44-ФЗ и № 223-ФЗ)

С 23 января 2023 г. вступило в силу заключенное 9 ноября 2022 г. между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь соглашение, предметом которого является установление единых правил конкуренции, противодействия монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, недопущения, ограничения, устранения конкуренции органами публичной власти.

Госконтракт расторгли по вине исполнителя — суд взыскал разницу с общей стоимостью замещающих сделок

Стороны согласовали уборку помещений и прилегающей территории. До начала оказания услуг исполнитель сообщил, что не сможет выполнить обязательства. Сделку расторгли по соглашению.

УФАС не нашло нарушений Закона № 223-ФЗ в требованиях к содержанию соглашения

По условиям закупки коллективные участники прилагали к заявке договор или иной документ, который регулирует их взаимодействие. Он должен был содержать порядок подачи заявки, исполнения сделки с заказчиком и распределять работы между лицами по каждому лоту в процентах от НМЦД.

Суды отказали во взыскании неустойки за просрочку госконтракта, расторгнутого по соглашению сторон

Подрядчик выполнил часть работ с нарушением срока. Заказчик начислил пени, и стороны расторгли контракт по согласию.

Заказчик потребовал в суде взыскать неустойку, поскольку подрядчик ее не выплатил. Три инстанции ему отказали:

Будут ли последствия у заказчика, если договор будет расторгнут по соглашению сторон, без применения штрафных санкций к поставщику?

Заключен договор по результатам аукциона на поставку продуктов питания. У поставщика нет возможности поставлять товар по прежним ценам, в связи с изменением цен у производителя (подтверждающие документы предоставлены). Будут ли последствия у заказчика, если договор будет расторгнут по соглашению сторон, без применения штрафных санкций к поставщику?

Письмо Минфина России от 07.07.2020 № 24-03-08/58707 "О предоставлении участником закупки информации о расторгнутом по соглашению сторон контракте в целях подтверждения добросовестности"

Департамент бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России (далее - Департамент), рассмотрев обращение по вопросу о применении положений Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон № 44-ФЗ) в части предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) информации о расторгнутом по соглашению сторон контракте в качестве подтверждения добросовестности, сообщает следующее.

Вправе ли заказчик заключить контракт с участником, занявшим второе место, если контракт с победителем закупки был расторгнут по соглашению сторон?

Вправе ли заказчик заключить контракт с участником, занявшим второе место, если контракт с победителем закупки был расторгнут по соглашению сторон?

Может ли заказчик по 44-ФЗ заключить договор со вторым участником электронного аукционы, если заключит соглашение о расторжении с первым?

Может ли заказчик по 44-ФЗ заключить договор со вторым участником электронного аукционы, если заключит соглашение о расторжении с первым?

Должен ли заказчик выставить неустойку (пени, штраф) при расторжении контракта по соглашению сторон?

Провели аукцион на выполнение работ по строительству. Заключили контракт срок выполнения работ до 31.12.2019. Работы предусмотренные контрактом не сданы, подрядчик предлагает расторгнуть по соглашению сторон. Вопрос при расторжении контракта по соглашению заказчик должен выставить штраф или нет?

Можно ли заключить контракт со вторым участником, если с первым контракт расторгнут по соглашению сторон?

Ответ на данный вопрос дан с ошибкой. В действительности ч. 17.1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ отсылает к ч. 8 ст. 95 в которой содержится такое основание расторжения, как соглашение сторон. Приношу извинения за допущенную ошибку.
Правильный ответ на этот вопрос
предоставлен мной 24.10.2019

С уважением, М.Р.Рахматуллин

Можно ли заключить контракт со вторым участником, если с первым контракт расторгнут по соглашению сторон?

Услуги портала

Контакты

E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
+ 7 9128 424 424
460049, г. Оренбург, пр. Автоматики, 12